Tous les marchés publics ouverts par la Ville de Seignosse sont consultables, le cas échéant, sur la plate-forme départementale.
Lien vers l’espace du Conseil Général des Landes concernant les marchés publics.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Rénovation et extension du centre sportif Maurice Ravailhe

Nature du marché : Marché à procédure adaptée de travaux.

 

Pouvoir adjudicateur :

Commune de SEIGNOSSE

Service Marchés publics

Adresse : 1998 Avenue Charles de Gaulle BP31

Code Postal : 40 510

Ville : Seignosse Cedex

Téléphone : 05.58.49.89.87       Fax : 05.58.49.89.80

Courriel : compta@seignosse.fr

 

Objet du marché : Rénovation et extension du centre sportif Maurice Ravailhe

 

Lieu d’exécution des travaux : Commune de Seignosse

 

Caractéristiques principales :

Lot 1 : Gros-œuvre

Lot 2 : Enduits de façade

Lot 3 : Charpente bois – couverture – bac acier – serrurerie

Lot 4 : Etanchéité

Lot 5 : Menuiseries extérieures aluminium

Lot 6 : Doublage – plâtrerie – faux plafonds

Lot 7 : Menuiseries intérieures – aménagement signalétique

Lot 8 : Chauffage – rafraichissement – ventilation – plomberie/sanitaire

Lot 9 : Electricité – chauffage

Lot 10 : Revêtements – carrelage – faïences

Lot 11 : Peinture

Lot 12 : Revêtements sols souples

Lot 13 : Ascenseur

Lot 14 : VRD

 

Délai d’exécution du marché : le délai global d’exécution est de 14 mois à compter l’ordre de service –
A titre indicatif, les travaux débuteront en janvier 2018.

 

Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives par le maître d’ouvrage

 

Modalités de paiement : virement bancaire

 

Critères d’attribution : offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement engager des négociations avec les candidats les mieux notés.

 

Pièces justificatives à produire : pièces mentionnées dans le règlement de consultation

 

Procédure de passation : procédure adaptée en application des articles 27 et 59 du décret 2016-360 du 25.3.2016.

 

Renseignements complémentaires : les offres seront établies en euros et en langue française

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :

Mairie de Seignosse

  1. Tony BRILLAND – 05.58.49.89.89

 

Adresse auprès de laquelle on peut retirer le dossier de consultation 

Téléchargement gratuit sur le site :

https://marchespublics.landespublic.org/

 

Procédure de recours

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :

Tribunal Administratif de Pau

Villa Noulibas – 50 Cours Lyautey – BP 543

64010 PAU CEDEX

Tél : 05 59 84 94 40   Fax : 05 59 02 61 98

Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr

 

Les offres sont à envoyer par courrier ou à déposer électroniquement sur le site précédemment cité  :

Commune de SEIGNOSSE

Service Marchés publics

Adresse : 1998 Avenue Charles de Gaulle BP31 – 40 510 Seignosse Cedex

 

Date limite de réception des offres : 20/11/2017 12H00

 

Date d’envoi à la publication : 19/10/2017

 

puce_bleu_50 marches publics seignosse Marchés publics puce bleu 50

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

 Marché n°2017-002

Souscription des contrats d’assurances pour LE CCAS DE SEIGNOSSE

 

  • Pouvoir adjudicateur :
    CCAS DE SEIGNOSSE
    HOTEL DE VILLE
    1998 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40510 SEIGNOSSE
  • Type de procédure : procédure adaptée en application des articles 27 et 59 du décret 2016-360 du 25.03.2016
  • Objet du marché :
    Souscription des contrats d’assurances pour LE CCAS DE SEIGNOSSE
  • Durée du marché :
    4 ans, à compter du 1er janvier 2018
  • Des variantes seront-elles prises en compte : NON
  • Présentation des lots :
    Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
    Classification CPV : Objet principal : 66515000-3
    Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
    Classification CPV : Objet principal : 66516000-0
    Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes
    Classification CPV : Objet principal : 66514110-0
    Lot 4: assurance de la protection juridique
    Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
    Lot 5 : assurance des prestations statutaires
    Classification CPV – Objet principal : 66512000-2
  • Critères d’attribution :
    Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
    LotN°1à4
    60% – Valeur technique 40% – PrixLotN°5
    35% – Valeur technique
    35% – Prix
    30% – Assistance service après-vente
  • Pièces justificatives à produire : pièces mentionnées dans le règlement de consultation
  • Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
  • Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives par le maître d’ouvrage
  • Modalités de paiement : virement bancaire
  • Date limite de réception des offres : vendredi 24 novembre 2017 à 17h
  • Les offres sont à déposer électroniquement sur le site www.marchespublics.landespublic.org ou à envoyer par courrier : CCAS DE SEIGNOSSE
    HOTEL DE VILLE
    1998 AVENUE CHARLES DE GAULLE
    40510 SEIGNOSSE
  • Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement téléchargeable sur le site internet: www.marchespublics.landespublic.org
  • Renseignements complémentaires :
    Pour tout renseignement d’ordre administratif et/ou technique et adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
    CCAS DE SEIGNOSSE
    HOTEL DE VILLE
    1998 AVENUE CHARLES DE GAULLE
    40510 SEIGNOSSE
    Tél : 05 58 49 89 89
    Fax : 05 58 49 89 90
    Courriel : compta.ccas@seignosse.fr
    Mme GAGNEUX
  • Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
    50 COURS LYAUTEY
    64010 PAUTél : 05 59 84 94 40
  • Date d’envoi du présent avis : vendredi 27 octobre 2017

 

puce_bleu_50 marches publics seignosse Marchés publics puce bleu 50

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Rénovation des bâtiments de la Gendarmerie du bourg

Nature du marché : Marché à procédure adaptée de travaux.

Pouvoir adjudicateur :

Commune de SEIGNOSSE

Sce Marchés publics

Adresse : 1998 Avenue Charles de Gaulle BP31

Code Postal : 40 510                       Ville : Seignosse Cedex

Téléphone : 05.58.49.89.87      Fax : 05.58.49.89.80

Courriel : compta@seignosse.fr

 

Objet du marché : Rénovation des bâtiments de la Gendarmerie du bourg

Lieu d’exécution des travaux : Commune de Seignosse

 

Caractéristiques principales :

Lot 1 : Menuiserie

Lot 2 : Peinture

 

Délai d’exécution du marché : le délai global d’exécution est de 2 mois à compter l’ordre de service –

A titre indicatif, les travaux débuteront :

–        Pour le lot n°1 : novembre 2017 ;

–        Pour le lot n°2 : novembre 2017

 

Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives par le maître d’ouvrage

 

Modalités de paiement : virement bancaire

 

Critères d’attribution : offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement engager des négociations sur le prix avec les 3 premiers candidats de chaque lot notés au vue des critères énoncés dans le RC.

 

Pièces justificatives à produire : pièces mentionnées dans le règlement de consultation

 

Procédure de passation : procédure adaptée en application des articles 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016.

 

Renseignements complémentaires : les offres seront établies en euros et en langue française

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :

Mairie de Seignosse – Sce technique

  1. Larbaigt : 05 58 72 88 41 ou 06 89 84 01 99

 

Adresse auprès de laquelle on peut retirer le dossier de consultation 

Téléchargement gratuit sur le site :

https://marchespublics.landespublic.org/

 

Procédure de recours

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :

Tribunal Administratif de Pau

Villa Noulibas – 50 Cours Lyautey – BP 543

64010 PAU CEDEX

Tél : 05 59 84 94 40   Fax : 05 59 02 61 98

 

 

Les offres sont à envoyer à déposer électroniquement sur le site précédemment cité :

Commune de SEIGNOSSE

Sce Marchés publics

Adresse : 1998 Avenue Charles de Gaulle BP31 – 40 510 Seignosse Cedex

 

Date limite de réception des offres : mardi 17 octobre 2017 à 12h00

 

puce_bleu_50 marches publics seignosse Marchés publics puce bleu 50

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Construction d’un skatepark en béton

Nature du marché :

Marché de travaux à procédure adaptée

 

Pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE SEIGNOSSE

1998, Avenue Charles de Gaulle

BP 31

40511 SEIGNOSSE CEDEX 1

Téléphone : 05.58.49.89.89 – Télécopie : 05.58.49.89.80

 

Objet du marché :

Construction d’un skatepark en béton

 

Lieu d’exécution des travaux :

Commune de Seignosse

 

Caractéristiques principales :

La consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots, les prestations donneront lieu à un marché unique.

 

Délai d’exécution du marché :

A titre indicatif, la date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au 8 janvier 2018.

 

Délai de paiement :

30 jours à compter de la réception des pièces justificatives par le maître d’ouvrage

 

Modalités de paiement :

Virement bancaire

 

Critères d’attribution :

Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement de Consultation (RC).

Critère 1 : Valeur technique de l’offre : 45%

Critère 2 : Prix : 50 %

Critère 3 : Performance environnementale : 5%

Conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les candidats ayant présenté une offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

 

Pièces justificatives à produire :

Pièces mentionnées dans le Règlement de Consultation (RC)

 

Procédure de passation :

Marché de travaux à procédure adaptée passé en application des articles 27 et 59 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Renseignements complémentaires :

Les offres seront établies en euros et en langue française

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Référent administratif

COMMUNE DE SEIGNOSSE

Correspondant Service marchés – Nom du contact : Arnaud Lagrené

Tel : 05.58.49.89.86

courriel : arnaud.lagrene@seignosse.fr

 

Adresse auprès de laquelle on peut retirer le dossier de consultation 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement aux adresses suivantes:

https://marchespublics.landespublic.org/

 

Procédure de recours

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :

Tribunal Administratif de Pau

Villa Noulibas – 50 Cours Lyautey – BP 543

64010 PAU CEDEX

Tél : 05 59 84 94 40   Fax : 05 59 02 61 98

Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr

 

Les offres sont à envoyer par courrier ou à déposer électroniquement sur le site précédemment cité :

MAIRIE DE SEIGNOSSE

Service Marchés

1998, Avenue Charles de Gaulle

BP 31

40511 SEIGNOSSE CEDEX 1

 

Date limite de réception des offres :

Date : 26 octobre 2017

Heure : 12h00

 

Date d’envoi à la publication :

2 octobre 2017

 

puce_bleu_50 marches publics seignosse Marchés publics puce bleu 50